Публичный договор-оферта


Каталог продукции

Публичный договор-оферта


Скачать договор в формате doc

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № 2
(для резидентов РФ, юридических и физических лиц)

г. Москва
01 января 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный Договор является официальным публичным предложением, Офертой общества с ограниченной ответственностью «Вентснаб Груп», именуемой в дальнейшем «Поставщик» и содержит все существенные условия поставки товаров промышленного и бытового назначения в количестве и по ценам, согласованном между сторонами относительно каждой поставки в отдельности.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, (ГК РФ) в случае оплаты в адрес Поставщика юридическое или физическое лицо, производит акцепт этой Оферты, принимает изложенные ниже условия, и становится Заказчиком, далее в договоре «Покупатель». ( в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ).
1.3. Факт оплаты (как частичной, так и полной) Покупателем Поставщику денежных средств, по счетам от последнего, за товары, изготавливаемые или поставляемые Поставщиком, является полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий данной Оферты и всех ее Приложений и изменений и Договор–Оферта вступает в силу.
1.4. До момента оплаты возможно заключение индивидуального договора поставки.
1.5. Условия данной оферты распространяются исключительно на Заказчиков, резидентов Российской Федерации.
1.6. Валютой договора является Российский рубль.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей Оферты является поставка Покупателю товаров: условия поставки, перечень и стоимость которых указываются в выставляемых Поставщиком счетах.
2.2. На счете указывается ссылка на данную оферту, номер, дата составления, банковские реквизиты. В случае отсутствия таковых, условия данной оферты на поставку товаров, указанных в счете не распространяются.
2.3. Настоящая Оферта, дополнения к настоящей Оферте публикуются на Web-сайте компании по адресу : http://vensnab.ru/pages/dogovoroferta
2.4. Цена на Продукцию указанная в прайс листах поставщика, на сайте поставщика не является офертой и может быть изменена Поставщиком до момента выставления счета в зависимости от изменения обуславливающих ее показателей, в том числе цен на сырье и энергоресурсы, стоимость комплектующих, необходимого уровня рентабельности работы предприятия и т.д..
2.5. Все предыдущие обсуждения, обещания, договоренности, письма между Сторонами о поставке товаров, указанных в Счёте, если таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим Договором-оферты.

3. ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Цены на товары указываются Поставщиком в выставляемых Счетах. Ценой Оферты является общая сумма оплаченных Покупателем Счетов в течении срока действия настоящего Договора- оферты без изменений и дополнений.
3.2. Срок изготовления, поставки Поставщиком оборудования по настоящему договору указывается в Счетах и исчисляется в рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств, авансовых платежей, полученных от Покупателя на расчетный счет Поставщика.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный на счете. Ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств финансовой организацией несёт Заказчик до момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Оплата производится по Счетам с не истёкшим сроком действия. В случае невыполнения данного условия, условия Счета могут быть изменены Поставщиком. В спорах ссылка Покупателя на оплаченный документ с истекшим сроком действия не допускается.
3.5. Поставка товаров осуществляется на условиях - самовывоза со склада Поставщика по адресу г. Химки, Вашутинское ш д.10А., въезд на территорию предприятия платный. Отгрузка товара на складе Поставщика осуществляется по предварительной записи, в случае направления Покупателем автотранспорта без предварительной записи в отгрузке может быть отказано или время ожидания отгрузки может быть увеличено.
3.6. В случае не получения (не вывоза) Покупателем товаров со склада Поставщика в течении 10 дней с момента отправки Поставщиком уведомления о готовности товара к отгрузке, Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку за хранение 1% от стоимости товаров за каждый день хранения. В случае хранения Поставщиком Товаров более 100 дней, Поставщик имеет право распоряжаться товаром по своему усмотрению, в том числе продолжить платное хранение, реализовать третьим лицам, отправить товар с привлечением грузоперевозчика на адрес Покупателя, указанный в Счёте, за счет Покупателя. Поставщик имеет право не отгружать товары до момента получения данной неустойки в полном объёме.
3.7. Поставка, отгрузка осуществляется после 100% предоплаты за продукцию.
3.8. Покупатель обязуется при получении товаров на условии самовывоза предоставить правильно заполненную доверенность формы М2. Покупатель не вправе требовать отгрузить товары по иным доверенностям.
3.9. Вместе с товарами Поставщик направляет Покупателю следующие документы: товарно-транспортную накладную, счет фактуру, инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке (паспорт), сертификат соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ.
3.10. Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент отгрузки товаров непосредственно представителю Покупателя, по доверенности, или в момент доставки на транспортную компанию по соответствующему поручению Покупателя.
3.11. В случае отгрузки товаров через транспортную компанию или иного перевозчика право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент доставки на территорию транспортной компании. За повреждения, нанесённые товарам в момент разгрузки силами и средствами транспортной компании, ответственность несёт Покупатель.
3.12. В случае обнаружения Покупателем в отгруженных товарах дефектов, возникших по вине Изготовителя, дефектные товары подлежат возврату Изготовителю или обмену на аналогичные товары надлежащего качества. Покупатель самостоятельно обращается к изготовителю для устранения дефектов. В случае отказа Покупатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отказа, должен уведомить об этом Поставщика.
3.13. Основная масса товаров, предлагаемых Поставщиком, изготавливается непосредственно под заказ и не может быть использована ни кем кроме как Покупателем, соответственно приобретённые товары являются собственностью Покупателя с момента их отгрузки, и обмену или возврату, не подлежат.
3.14. Качество товара должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
3.15. Срок гарантии указывается в паспорте на поставляемое оборудование. Товары предлагаемые поставщиком предназначены для промышленного использования. В случае использования товаров в бытовых целях, при отсутствии соответствующего разрешения в паспорте, гарантия на товары снимается.
3.16. При получении товаров покупатель проверяет их состояние, маркировку, наличие дефектов, комплектность, количество - путём подписания передаточного документа, накладной. После подписания товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении: количества - в соответствии количеством мест по документу; качества и комплектности – в течении 5 дней с даты передачи (за исключением случаев выявления скрытых дефектов). Претензии по указанным основаниям после истечения указанных сроков не принимаются.
3.17 В случае выявления дефектов товара, его демонтаж, разборка производится только после проверки в месте выхода из строя представителем Поставщика или при невозможности выезда по письменному согласию Поставщика.
3.18 В случае выявления дефектов, до окончания гарантийного срока, Покупатель направляет рекламационный акт, который должен содержать фотографии дефекта, данных по приборам и данные приборов (если рекламация касается параметров товара), наименование товара, заводской номер, номер счета (спецификации), количество, местонахождение товара, описание дефекта, квалификационные, разрешительные документы на право произведения работ (если такие требуются по правилам, нормативам), акт ввода в эксплуатацию, телефон и контактные лица для связи. При отсутствии этих документов Поставщик не рассматривает рекламацию.
3.19. При необходимости демонтажа и доставки товара для устранения неисправностей данные работы производятся Покупателем самостоятельно, за свой счет в место, указанное Поставщиком.
3.20. В случае, если в счете указанны другие условия поставки или на этот счет имеются иные письменные договорённости, то действуют эти, указанные в счете или спецификации условия и договорённости.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации и всех документов, полученных от другой Стороны. Дополнительного уведомления об отнесении какого либо документа к конфиденциальным не требуется. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Покупатель, используя товары, приобретенные у Поставщика, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его действиями личности или имуществу граждан, юридических лиц, государству.
5.2. Статьи 317, 823 ГКРФ в рамках настоящего Договора не применяются, а именно оплата не является кредитом, не возникает права на получение процентов за пользование денежными средствами.
5.3. Поставщик не отвечает за работу почты или курьеров, за качество и скорость работы транспортных компаний. Уведомление о готовности заказа может быть направлено электронной почтой на адрес, указанный в Счёте, а если он не указан, на любой, с которого Заказчик обращался Поставщику. Поставщик считается выполнившем обязательство по отправке уведомления в момент отправки на почтовый или на электронный адрес Покупателя, ответственность за возможность получения, регулярность проверки новых писем, за прочтение лежит на Покупателе.
5.4. В случае просрочки поставки оборудования Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,2% от стоимости просроченного поставкой товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленных в срок товаров.
5.5. Уплата штрафа осуществляется на основании требования Покупателя признанного Поставщиком или по решению суда.
5.6. Стороны не будут интересоваться зависимыми сделками, выгодой друг друга от последствий поставки товара и не будут требовать друг от друга нести обязательств по возмещению упущенной выгоды или убытков друг друга, возникших в результате действий Сторон, обязанностей перед третьими лицами.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных надзорных контролирущих и прочих органов, препятствующих исполнению обязательств одной из сторон.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящей Оферте, а затем, о новом сроке, в который предполагается исполнить обязательства по настоящей Оферте.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более трёх месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью определения приемлемых способов выполнения условий настоящей Оферты. При этом сроки выполнения Сторонами обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры, возникающие между Сторонами по настоящей Оферте или в связи с ней, разрешаются путём переговоров между Сторонами. При невозможности достижения согласия путём переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в установленном законодательством порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Покупателем в соответствии с п.1.3. настоящей Оферты.
8.2. Оферта вступает в силу с момента, указанного в п. 1.3 настоящей Оферты, и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Настоящая Оферта может быть расторгнута по взаимному согласию обеих Сторон или по инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной каких-либо условий Оферты, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом Оферта будет считаться расторгнутой после выполнения Сторонами своих обязательств друг перед другом, подписания Сторонами протокола о расторжении Оферты и завершения денежных расчётов.

9.СОСТАВ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ:

Содержание Договора:
1. Публичный договор-оферта №2, опубликован на Web-сайте http://vensnab.ru/pages/dogovoroferta
2. Счет (а), выставляемый (ые) Поставщиком по заявке Покупателя.

10. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Поставщик. ООО «Вентснаб Груп»
Юрид. адрес: 109378 г.Москва ул. Федора Полетаева, д.24, к.3, оф.2
Почтовый адрес: 109378 г.Москва ул. Федора Полетаева, д.24, к.3, оф.2
Факт. адрес: 109428 г.Москва, 1-ый Институтский пр-д, д.3, оф. 419
тел. (495) 225 -58-52
Р/счет 40702810238000083980 ПАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225
Кор./счет -30101810400000000225
ИНН/КПП 7721232201/772101001

В случае обнаружения несоответствий технической информации, ошибок, неточностей на нашем сайте просим Вас сообщать на admin@vensnab.ru
Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3
Телефон: (495) 225-58-52
E-mail: info@vensnab.ru
Copyright © «ВентCнаб»®, 2008 г. Все права защищены.